Образец договора поставки с пунктом необоснованный отказ от приемки товара

Образец договора поставки

Образец договора поставки с пунктом необоснованный отказ от приемки товара

Профессиональная подготовка договора поставки всего за 5 000 рублей!

– сделайте звонок по номеру: +79255467550 либо оставьте заявку и мы с Вами свяжемся!

Договор поставки №______________

Дата, место заключения (населенный пункт)

*** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ***, действующего на основании ***, с одной стороны и ***, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ***, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем

1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать _________________________________________________(далее по тексту – «Товар») Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в порядке и сроки определенные Спецификацией (Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Номенклатура (ассортимент), количество, цена поставляемого Товара и/или общая сумма каждой отдельной партии Товара указываются в Спецификации.

2.       ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.    Покупатель обязан:

2.1.1. Принять поставленный Поставщиком Товар согласно поданным заявкам.

2.1.2. Произвести оплату Товара согласно выставленного Продавцом счета.

2.1.3. Принять Товар в момент доставки Поставщиком по количеству и ассортименту и подписать товарную накладную.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. Выставлять Покупателю счета на оплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.2. Передать Товар в согласованные с Покупателем сроки.

2.2.3. Произвести погрузку и доставку Товара до склада Покупателя, либо произвести отгрузку Товара со склада Поставщика путем самовывоза.

2.2.4. Вместе с Товаром предоставить Покупателю документы, указанные в п. 4.3. настоящего договора.

3.       СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара указывается в выставленном счете и товарной накладной (Торг-12) на каждую партию согласно Прайс-листа (Приложение №2).

3.2. Оплата Товара производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента принятия Товара и выставления счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.4. Стороны обязуются проводить сверки взаиморасчетов по настоящему договору не реже, чем один раз в три месяца.

4.       ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации.

4.2. Погрузка, разгрузка и доставка Товара производится за счет Поставщика.

4.3. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать следующие документы, оформленные надлежащим образом:

  • счет-фактуру;
  • товарную накладную № ТОРГ-12;
  • документы, подтверждающие качество Товара (при необходимости). 

5.       КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

5.1. Качество Товара гарантируется Поставщиком и должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на данный вид Товара.

5.2. При обнаружении Покупателем после передачи Товара скрытых существенных недостатков (дефектов), допущенных по вине изготовителя продукции или Поставщика, Стороны составляют Акт с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их замены.

Акт о недостатках подписывается надлежащим образом уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика (а в случае не предоставления Поставщиком своего представителя для подписания Акта в течение одного рабочего дня Покупатель вправе подписать вышеуказанный Акт в одностороннем порядке). Товар с существенными недостатками, в т.ч.

оплаченный на данный момент Покупателем, подлежит замене Поставщиком за свой счет в течение 7-и дней после подписания Акта о недостатках, либо по письменной просьбе Покупателя ему может быть отпущена иная продукция на сумму возвращенной продукции или его обязательства по оплате продукции могут быть уменьшены соразмерно стоимости возвращенной продукции.

Покупатель имеет право заявить Поставщику об обнаружении скрытых существенных недостатков (дефектов) Товара в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента его приемки.

6.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность в рамках настоящего договора в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара на Поставщика налагается штраф в размере 0,1% от цены Товара за каждый день просрочки.

6.3.    Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента подписания Сторонами товарной накладной.

6.5. В случае несоответствия Товара ГОСТам и другим обычно применяемым условиям Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара и возмещения причиненных убытков, а так же возврат выплаченных Покупателем денежных средств за данный Товар в течение 3-х банковских дней с момента направления претензии.

6.6. В случае если Поставщик в нарушение обязанности, предусмотренной в п. 3.2., 4.3.

настоящего договора, не выставил Покупателю в установленные сроки счета-фактуры на отгруженный Товар или полученные суммы предоплаты Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков в размере сумм НДС, которые Поставщик обязан был предъявить Покупателю в указанных счетах-фактурах.

6.7. В случае отказа Покупателю налоговыми органами в вычете сумм НДС, предъявленных Поставщиком, по причине того, что счет-фактура оформлен Поставщиком с нарушением требований главы 21 ст.

169 НК РФ, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков.

При этом возмещению подлежат указанные в настоящем пункте суммы НДС, а также начисленные налоговыми органами суммы пеней и штрафов, если их начисление обусловлено нарушением Поставщиком порядка составления счетов-фактур.

6.8.  В обоснование требования возместить убытки, указанные в пункте 6.7. настоящего договора, Покупатель предоставляет Поставщику соответствующее решение инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

6.9.  Проценты предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются Поставщиком и не оплачиваются Покупателем.

7.       ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

7.2.  В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более одного месяца, Стороны вправе согласовать иные способы исполнения настоящего договора.

8.       ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров Стороны обязуются разрешать их в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

9.       КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются не разглашать друг о друге конфиденциальной информации, связанной с их хозяйственной деятельностью, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего договора.

9.2.  Факт заключения и предмет настоящего договора не является конфиденциальной информацией и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.

10.    СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ***. Окончание срока действия договора не является основанием, прекращающим ответственность Сторон за его неисполнение.

10.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания его действия.

10.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе каждой из Сторон.

10.4. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке Сторона, принявшая решение о его расторжении, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону.

Настоящий договор считается расторгнутым с даты вручения (получения) уведомления о его расторжении, которое может быть направлено другой Стороне посредством услуг почтовой связи или вручено лично под расписку ее уполномоченному представителю.

11.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый их которых хранится у Сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

11.2.  Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и действительны при наличии подписей лиц, наделенных правом подписания данных документов, при наличии оттисков печатей Сторон.

11.3.  Любое письмо, уведомление, заявка, претензия и прочая корреспонденция (далее – Уведомление) могут быть направлены как традиционным способом, так и с использованием сети Internet. В целях исполнения Договора Стороны будут использовать адреса электронной почты указанные в п.12.2.

 Договора. Сообщения, полученные и отправленные по адресам электронной почты принадлежащие Сторонам либо их представителям, Стороны считают отвечающими требованиям достоверности адресата (источника) в контексте п.2 ст.434 ГК РФ.

Уведомление, переданное в соответствии с установленным выше порядком, считается надлежащим и имеет юридическую и доказательственную силу.

Сторона, получившая электронное сообщение, исходящее от другой стороны по Договору, обязана в течение восьми рабочих часов подтвердить получение, направив передающей стороне, сообщение о его получении (принятии).

12.    АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Сторона настоящего договора обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об этом в письменном виде другую Сторону.

12.2.  Реквизиты сторон

Поставщик

Наименование/ФИО

Адрес местонахождения/регистрации

Контактный номер телефона

e-mail

Банковские реквизиты

ОГРН, ИНН, КПП

Должность, ФИО, подпись

Покупатель

Наименование/ФИО

Адрес местонахождения/регистрации

Контактный номер телефона

e-mail

Банковские реквизиты

ОГРН, ИНН, КПП

Должность, ФИО, подпись

Приложение №1

к договору поставки №____________

от «___» _________________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

от «___» ___________ 20__ г.

п/пНаименование товараЕд. изм.Кол-воЦена,  руб.Всего,  руб.
ИТОГО:

1. Общая стоимость поставляемого Товара  составляет  _______,__ (_____________), в т.ч. НДС-18%.

2. Срок доставки: ________________________ .

3. Адрес доставки: ________________________ .

4. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и является неотъемлемой частью  Договора поставки №_______ от «__» ________ 20__ года.

ПОСТАВЩИК:

______________________________________

____________________ / _______________/

ПОКУПАТЕЛЬ:

______________________________________

_____________________/________________/

УТВЕРЖДАЕМ:

ПОСТАВЩИК                                                                   

_____________________ (_______________________)                                            

м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ

________________________(___________________)

м.п.                                                                                                             

Приложение №2

к договору поставки №____________

от «__» _______ 20__ г.

ПРАЙС-ЛИСТ

№ п/пНаименование товараВес упаковки,кгЦена с НДС, руб.
1.
2.

_____________________ (_______________________)                                            

________________________(___________________)

Получить бесплатную консультацию юриста подготовившего документ можно по номеру: +79255467550

Источник: http://mirals.ru/obrazets-dogovora-postavki

Образец договора поставки с пунктом необоснованный отказ от приемки товара

Образец договора поставки с пунктом необоснованный отказ от приемки товара

Оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции правомерно руководствовался статьями 15 и 393 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что стоимость неполученного покупателем товара является убытками для продавца и обоснованно удовлетворил требования. Размер и расчет убытков ответчиком в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не оспорен…”

Аналогичная судебная практика:

Акты высших судов

Определение ВАС РФ от 07.11.2011 N ВАС-13818/11 по делу N А32-26954/2010

“…Как установлено судом первой инстанции поставщик, купив медицинский препарат в количестве, необходимом для исполнения условий контракта, понес расходы в размере 346 955 рублей 12 копеек.

Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения Гарантийного срока.

4.7. При обнаружении несоответствия количества, качества и комплектности Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), настоящему Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и уведомляет об этом Поставщика.

4.8.

Прекращение соглашения о поставке в порядке одностороннего отказа

Прекращение соглашения о поставке по инициативе покупателя

Прекращение соглашения по желанию поставщика

Возврат неоплаченного товара при отказе поставщика от договора

Образец письма и уведомления о расторжении соглашения

Можно ли отменить односторонний отказ

Прекращение соглашения о поставке в порядке одностороннего отказа

Процесс одностороннего отказа от договора поставки предусматривается ст. 523 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ): отказ допустим, когда контрагент совершает действия либо бездействие, наносящие контрагенту ущерб существенного характера (подробнее см. в статье Односторонний отказ от исполнения договора по ГК РФ).

Существенный характер ущерба охарактеризован в ст.

При рассмотрении спора судами установлено, что 15.12.2011 между кооперативом “Новый путь” (поставщик) и обществом “Первая молочная компания” (покупатель) заключен договор поставки молока N 11 (договор).

Согласно условиям этого договора поставщик обязался в течение срока действия договора поставлять покупателю молоко, а покупатель – принимать и оплачивать молоко в соответствии с условиями данного договора.

Во исполнение принятого на себя обязательства по указанному договору истец в мае 2012 г.

произвел поставку молока в адрес ответчика.

Согласно данным представленных в материалы дела актов приемки продукции по качеству и количеству от 02, 05, 06, 10, 12, 15 мая 2012 г., ответчик отказался от приемки поставленного молока на общую сумму 663 635 руб.

Внимание

При расторжении договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам на день расторжения договора.

10. УВЕДОМЛЕНИЕ

10.1.

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, считается полученным надлежащим образом, если оно доставлено курьерской почтой, или посредством факсимильной связи на реквизиты, указанные в настоящем Договоре, с условием предоставления оригинала уведомления в срок не позднее рабочих дней с даты направления уведомления по факсу.

10.2.
Уведомление вступает в силу после доставки или в назначенный день вступления в силу, указанный в Уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10.3.

В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара и/или поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены и/или поставки некомплектного Товара, замена (доукомплектация) которого не может быть произведена в разумные и приемлемые для Заказчика сроки, Заказчик вправе по своему выбору:

6.8.1. отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара и/или поставленного с нарушением сроков поставки;

6.8.2. требовать возврата уплаченных сумм за Товар (если применимо);

6.8.3. незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления об этом Поставщика;

6.8.4. приобрести непоставленные с надлежащим качеством товар(ы) у третьих лиц с отнесением всех необходимых и разумных расходов по их приобретению на Поставщика.

6.9.

Судебная практика:

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12.09.2011 по делу N А32-26954/2010

“…Полагая, что покупатель нарушил договор поставки товара в части обязанности по приемке товара, поставщик обратился с иском о взыскании убытков в виде реального ущерба, выразившегося в расходах по приобретению непринятого покупателем товара в сумме 346 955 рублей 12 копеек и упущенной выгоды в размере 341 293 рублей 18 копеек как разницы между расходами поставщика на приобретение товара и покупной ценой по договору поставки.

В соответствии со спецификацией N 1 к договору поставки продукции медицинского назначения N 060-М первая поставка осуществляется в течение 10 дней с даты заключения договора поставки в количестве 40% от объемов, указанных в Спецификации. Последующие поставки производятся равными партиями в течение всего полугодия.

Поскольку настоящий Договор заключается с Поставщиком по результатам проведенного Заказчиком тендера или любым другим способом закупок, то внесение изменений в настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика по настоящему Договору, допускается по взаимному согласию Сторон в следующих случаях:

11.2.1. в части уменьшения цены на Товар и соответственно Суммы Договора, если в процессе исполнения настоящего Договорах цены на аналогичные закупаемые товары изменились в сторону уменьшения;

11.2.2. в части уменьшения либо увеличения Суммы настоящего Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу Товара, указанной в Договоре.

Товар, от которого отказывается покупатель, – часть товаров из комплекта, качество которой поставщик существенно нарушил п. 3, 4 и 5 ст. 475 10. Поставщик передавал некомплектный товар п. 2 ст. 480, п. 1 и 2 ст. 519 11. Поставщик нарушил обязанность передать комплект товаров п. 3 ст. 480 12. Нет тары и (или) упаковки либо она ненадлежащая п. 1 ст.
482

См. также В каких случаях покупатель может отказаться от принятия товара по договору поставки (без отказа от исполнения договора) и Что необходимо проверить поставщику, чтобы избежать отказа покупателя от принятия товара по договору поставки (без отказа от исполнения договора).

Однако эти факты покупатель должен подтвердить документально. Если он этого не сделает, то отказ от товара будет незаконным.
См., например, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 сентября 2016 г.

Например, если в договоре установлена ответственность покупателя за отказ от исполнения договора в виде штрафа, то исковое заявление может иметь следующий заголовок: «Исковое заявление о взыскании платы за непринятый товар, возмещении убытков, уплате неустойки и обязании принять товар». Однако нужно проверить, нет ли в договоре особых положений в отношении некоторых правомочий.

Важно

В частности, стороны своим соглашением могут установить, что поставщик может взыскать только неустойку, но не убытки либо по выбору поставщика либо неустойку, либо убытки ( абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ). Данные ограничения крайне невыгодны поставщику, и при заключении договора их лучше избегать.

Отказ от договора не означает отказ от денег за товары, которые покупатель уже принял.
Он будет обязан их оплатить. Однако если покупатель еще не принял товары, то не будет обязан их принимать и оплачивать.

  • Правовые ресурсы
  • Подборки материалов
  • Необоснованный отказ от приемки товара

Необоснованный отказ от приемки товара

Подборка наиболее важных документов по запросу Необоснованный отказ от приемки товара (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Необоснованный отказ от приемки товара

Путеводитель по судебной практике. Поставка товаров 5. Последствия неправомерного отказа покупателя от приемки поставленного товара

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Путеводитель по судебной практике.
Купля-продажа.

Бесплатная консультация, звоните прямо сейчас:

Источник: http://nasledstva-centr.ru/obrazets-dogovora-postavki-s-punktom-neobosnovannyj-otkaz-ot-priemki-tovara/

Договор поставки товара

Образец договора поставки с пунктом необоснованный отказ от приемки товара

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора.

При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1.

Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2.

Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

  • по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
  • односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
  • в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

11.7. Настоящий Договор подписывается в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0-1

Образец отказа от исполнения договора поставки

Образец договора поставки с пунктом необоснованный отказ от приемки товара
Гражданское право

В жизни обращение это отражение ума подписавшегося. Судья бессознательно формирует суждение о подписавшемся, что вложил собственные доводы, просматривая документ и его смысл.

Это становится очень важнымв ситуациях, когда результат открывается от интеллектуального осознания. Составить полезный образец будет дорого стоить. Причина – это не легкий труд, не возможный без опыта.

Любое соглашение, включая договор поставки, может оказаться невыгодным одной из сторон, что повлечет за собой попытки его полного или частичного расторжения.

Отказ от исполнения договора поставки с точки зрения Гражданского кодекса РФ регламентируется особо, поскольку данный нормативный документ преследует целью соблюдение принципов недопустимости односторонних отказов от исполнения договоров для обеспечения надежности и стабильности товарооборота. Всю необходимую информацию по отказам от исполнения договоров поставки можно найти в ст. 523 ГК РФ.

Основания для отказа от исполнения условий договора

Обычно в подобных контрактах прописывается возможность расторжения договора по соглашению сторон, однако более частой практикой становятся ситуации односторонних отказов. Гражданский кодекс приводит перечень «существенных нарушений договора поставки», которые могут послужить основанием для дальнейших действий по вынужденному прекращению действия соглашения:

  • нарушение сроков поставки
  • товар ненадлежащего качества
  • просрочка оплаты
  • неоднократная невыборка товара
  • несоответствие товара условиям об ассортименте
  • необоснованный отказ принятия товара
  • неизвещение поставщика о необходимом ассортименте и пр.
  • Эти и другие причины указаны в целом ряде статей ГК РФ (467, 468, 484, 509, 511, 515, 518, 519), поэтому могут стать основанием для расторжения договора поставки в одностороннем порядке. Важная деталь: по некоторым из вышеперечисленных условий законодательство предусматривает факт «неоднократного нарушения».

    Частичный отказ от исполнения договора поставки

    Теоретически обе стороны соглашения имеют право прибегать к одностороннему отказу, не привлекая к данному процессу государственные органы.

    К примеру, зачастую речь идёт о нарушениях договоров поставки несущественного характера, что вызывает отказ лишь от принятия или отгрузки отдельной партии товара, в то время как сам договор остается в силе.

    Единственное требование закона – это обязательное и преждевременное уведомление своего контрагента о причинах и непосредственно самих принятых мерах.

    Разумеется, неоднократные нарушения несущественного характера впоследствии могут быть квалифицированы как существенное нарушение, что на законных основаниях может стать причиной расторжения договора поставки в целом. Скачать образец отказа от исполнения договора поставки можно на нашем сайте.

    Отказ покупателя от исполнения договора поставки

    От кого: ____________________

    (наименование покупателя) _______________________________

    ИНН/КПП _________/____________ _______________________________

    ОГРН __________________________ (поставщик)

    Адрес: ________________________ адрес: _________________________

    Односторонний отказ

    покупателя от исполнения договора поставки и требование

    о возмещении причиненных убытков

    «___» ________ 201__ года между ______________ и ___________________

    (покупатель) (поставщик)

    под N ____ заключен договор поставки товара ___________________________

    (наименование, количество товаров)

    на срок до ___________. «___» ________ 201__ года вами был поставлен товар ______________________________________________________________________

    (наименование)

    в количестве ____________ ненадлежащего качества с недостатками, которые

    (штук, кг и т.д.)

    не могут быть устранены в приемлемый для меня срок, а именно: ___________

    ___________________________________________________, что подтверждается

    (неустранимые недостатки)

    _____________________________________________________________________

    (актом, отметками в товаросопроводительном документе и т.д.)

    от «___» ________ 201__ года N ____________. Кроме того, поставками партий товара от «___» ________ 201__ года и «___» ________ 201__ года нарушены сроки поставки. При таких обстоятельствах я на основании ст. 523 ГК РФ в одностороннем порядке полностью (в части _______________________________

    (конкретные обязательства покупателя)

    отказываюсь от исполнения договора поставки с момента получения вами настоящего отказа.

    Вследствие нарушения вами обязательств и вызванного этим расторжения (изменения) договора поставки мне причинены убытки на сумму __________(___________________________) рублей.

    На основании п. 4 ст. 524 ГК РФ требую в течение _____ дней с момента получения претензии возместить мне причиненные убытки в сумме _________(________________________) рублей.

    2. Подлинник или надлежаще заверенная копия акта (товаросопроводительного документа и т.д.) от “___”________ 201_ г. N ________.

    Раздел: Гражданское право |

    Любое соглашение, включая договор поставки, может оказаться невыгодным одной из сторон, что повлечет за собой попытки его полного или частичного расторжения.

    Отказ от исполнения договора поставки с точки зрения Гражданского кодекса РФ регламентируется особо, поскольку данный нормативный документ преследует целью соблюдение принципов недопустимости односторонних отказов от исполнения договоров для обеспечения надежности и стабильности товарооборота. Всю необходимую информацию по отказам от исполнения договоров поставки можно найти в ст. 523 ГК РФ.

    Отказ от исполнения договора поставки

    ООО «Поставщик»

    Претензия — Отказ от исполнения договора

    01.01.2013 между ООО «Поставщк» (далее – Поставщик) и ООО «Покупатель» (далее – Покупатель) был заключен договор поставки товара (далее – Договор), по условиям которого Поставщик взял на себя обязательство поставить Покупателю товар _______________________.

    В соответствии с п. ___ Договора качество поставляемого товара должно соответствовать действующим требованиям ГОСТ, ТУ, других нормативных документов, а также требованиям, согласованным Покупателем и Поставщиком.

    Качество товара, не соответствует предусмотренным Договором требованиям по качеству. В соответствии с проведенной экспертизой (о проведении которой ООО «Поставщик» было заблаговременно предупреждено) товар не соответствует __________________________.

    Поскольку нарушение требований к качеству товара имеют существенный характер (недостатки не позволяют использовать товар) ООО «Покупатель», в соответствии со ст. 475 ГК РФ, отказывается от исполнения договора полностью. В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ Договор считается расторгнутым.

    Поскольку Покупателем ранее в качества аванса по Договору было перечислено Поставщику 1 000 000 рублей, ООО «Поставщик» требует вернуть аванс в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей в течение 10 (Десяти) дней с момента получения настоящего письма.

    Кроме того, ООО «Покупатель» было вынуждено обратиться для проведения экспертизы в ОАО «____________», расходы по оплате услуг эксперта составили 10 000 рублей.

    В случае неудовлетворения вышеуказанного требования ООО «Покупатель» будет вынуждено обратиться в суд, при этом с ООО «Поставщик» будут взысканы судебные расходы (расходы на адвоката), а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

    Одновременно ООО «Покупатель» сообщает, что представление прав и законных интересов ООО «Покупатель» в связи с вышеуказанными вопросами осуществляет Адвокат Мугин Александр Сергеевич. По всем возникшим у Вас правовым вопросам ООО «Покупатель» просит обращаться к адвокату по телефону +7 (495) 979 71 23.

    Генеральный директор                                     А.А. Иванов

    Источники:
    mosadvokat.org, uristhome.ru, www.advokat-mugin.ru

    Следующие статьи:

    Источник: http://bfmac.com/grazhdanskoe-pravo/obrazets-otkaza-ot-ispolneniya-dogovora-postavki.html

    Адвокат Cагулин
    Добавить комментарий